Договор оказание услуг по земляным работам

Договор на выполнение земляных работ образец

Договор оказание услуг по земляным работам

Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.

Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

  • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
  • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

  1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя». 4.

При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2.

Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору. 3.

за № «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства наименование объекта земельный участок площадью квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре. 1.2.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

1.3. настоящего договора.

пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,тополей _______________ шт., кустов _______________ шт.

и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;2.2.5.

содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;2.2.7.

сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Узнайте к чему:  Как составить договор субаренды земельного участка

1.1. При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами. Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах. Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров. Почва/грунтовые воды

Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » … Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде. 9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества.

В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Узнайте к чему:  Агентский договор по поиска инвестора нефтепродуктами

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.2.2. Оплата производится после выполнения Работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

Допускается поэтапная оплата Работ, а также выплата аванса в счет выполнения будущих Работ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1.

Договор оказания услуг земляные работы

Договор оказание услуг по земляным работам

Возведение любого здания, в том числе и сооружения – это достаточно кропотливый и затратный процесс, как по времени, так и по финансовым средствам. Важным этапом в этом процессе являются земляные работы, которые свою очередь состоят из нескольких пунктов:

— разработка грунта и его перемещение;

— устройство главного основания и прокладка подземных коммуникаций;

— доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта по месту назначения;

Стоит также отметить, что на практике принято различать земляные, подводные и подземные работы.

Предмет договора подряда на земляные работы

Независимо от вида работ все эти действия требуют профессионального и ответственного подхода к организации и строгого соблюдения комплекса требований СНиП. От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.

Вот поэтому главная задача заказчика – это выбрать честного и хорошего подрядчика, имеющего опыт и всю необходимую техническую базу.

Как только вы определились с выбором, важно заключить с подрядчиком соглашение, а иным словами – юридический договор подряда на земляные работы, в котором прописываются все условия сотрудничества.

Согласно данному документу одна сторона (подрядчик) обязывается выполнить по заданию заказчика указанные виды земельных работ и сдать их в установленные сроки. В свою очередь заказчик должен принять этот результат и произвести полную оплату.

Условия договора подряда на земляные работы

Согласно Гражданскому кодексу РФ этот договор является возмездным, консесуальным и взаимным. Прежде, чем договор подряда на земляные работы скачать бланк вы сможете, следует разобраться в его смысле.

Начнём из самого главного – предмет договора. В данном случае выступает результат выполненной работы.

Важно расписать все земляные работы, которые должен выполнить подрядчик, с использованием той или иной строительной техники и разрешительной документации.

При этом, если в договоре подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он имеет право привлекать третьих лиц, так званных субподрядчиков. Однако, ответственность за выполнение работ несёт генеральный подрядчик.

Следующий момент по договору подряда на земляные работы – это сроки выполнения работ, с указанием начального и финального старта. Возможен вариант распределения выполнения земельных работ по этапам. Для этого необходимо составить график. Для примера можно взять договор подряда на земляные работы образец.

И, конечно же, составляя образец договора подряда на земляные работы, необходимо определиться с ценой работ. Как правило, стоимость сделки формируется путём составления сметы. Смета по договору подряда на выполнение земляных работ может быть в «твёрдой» форме, при которой не допускаются изменения, и приблизительной, с возможностью корректировки цен.

Итак, Вы имеете возможность подготовить и скачать договор подряда на земляные работы на конструкторе договоров ПростоDOCS.

Уважаемые господа клиенты!

Обязательным условием работы с ООО «Автосаф» является заключение договора как с организациями, так и с частными лицами на вывоз снега и грунта, доставку песка, щебня и других сыпучих материалов самосвалами КамАЗ- 65115 и SCANIA P380, а также на выполнение различных земляных работ.

Образец типового договора на оказание услуг (выделение автотранспорта и механизмов) представлен ниже.

Общество с ограниченной ответственностью «Автосаф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора г-на Бильдига Федора Ильича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующее на основании ________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг путём предоставления (выделения) механизмов на строительные объекты на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре.

2. Стоимость услуг

2.1.

Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору определяется договорной ценой и рассчитывается по фактически отработанному количеству рейсов единицы автотранспорта или фактически отработанному времени каждой единицы механизма в течение одного машино-часа (машино-смены) работы механизма с учетом НДС. Понятие «работа механизма» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу механизма.
Протокол согласования договорной цены по оказанию услуг является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение к договору).

2.2. Цена договора определяется как произведение стоимости машино-часов (рейсов) на количество часов (рейсов) работы механизма на данном объекте с учетом (без учета) повышающего коэффициента.

2.3. При возникновении необходимости оказания Исполнителем дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору.

3. Порядок учета работы механизма

3.1. Учет работы механизмов производится на основании соответствующих актов (рапортов).

3.2.

Акты учета механизмов и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем Заказчика с указанием в актах наименования объекта, наименования машины или механизма, ФИО машиниста, количество отработанного времени (рейсов). Акты подписываются представителем Заказчика и скрепляются печатью. Оформленный акт учета механизма является основным документом, подтверждающим факт работы механизма и соответственно фактом оказания услуг.

3.3. Акты учета механизмов и путевые листы составляются в двух экземплярах и хранятся в бухгалтерии Заказчика и Исполнителя.

3.4. Акты учета механизмов, сменные рапорта, путевые листы Исполнитель сдаёт Заказчику до 25 числа, следующего месяца. Заказчик проверяет переданные документы в течение пяти дней.

4. Платежи и расчеты

4.1. Расчеты за выполненные Исполнителем работы производятся ежемесячно, исходя из фактически отработанного механизмами времени (рейсов) на основании оформленных Сторонами договора, актов учета работы механизмов.

4.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в течение 10 банковских дней после оформления актов учета работы механизмов Заказчиком.

4.3. По соглашению сторон оплата оказанных услуг может производиться путём передачи векселей, а также другими, не противоречащими действующему законодательству, способами.

5. Условия и сроки оказания услуг

5.1. Услуги, оказываемые по настоящему договору, производятся на основании заявки Заказчика, направляемой Исполнителю не менее чем за одни сутки до предполагаемого времени начала работ. В заявке указывается характер услуг, наименование и количество механизмов, ориентировочное время оказания услуг, а также другие имеющие значения условия.

5.2. Заказчик предоставляет заявку на работу автотранспорта и механизмов по телефону не позднее 15 часов дня, предшествующего дню работы. Эксплуатацию механизмов осуществляют работники Исполнителя, находящиеся с ним в трудовых отношениях.

5.3. Производством работ руководит ответственный представитель Заказчика.

5.4. Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.

Смотрите так же:  Размеры пособия по безработице в германии

6. Обязанности Исполнителя

Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется:

6.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объёме и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

6.2. Обеспечить исправность механизмов в течение времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей – их устранение или замену механизмов. При всех условиях неисправность механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте.

6.3. Обеспечить механизмы горюче-смазочным материалом, укомплектовать механизмы экипажами механизаторов, имеющих специальную квалификацию и навыки работы.

7. Обязанности Заказчика

Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязуется:

7.1. Обеспечить своевременное представление Исполнителю заявок на работу механизмов.

7.2. Обеспечить надлежащее оформление актов учета работы механизмов.

7.3. Обеспечить оплату оказанных услуг и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Обеспечить охрану механизмов на объекте.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путём переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путём переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае простоя механизмов по вине Заказчика он возмещает Исполнителю ущерб в размере стоимости времени простоя механизмов по ценам, предусмотренным настоящим договором.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действует эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действует в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2011 г.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Расторжение договора производится Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

12. Дополнительные условия

Приложение: Протокол согласования договорной цены.

13. Юридические адреса и реквизиты cторон

Исполнитель:

ООО «Автосаф» Юридический адрес: 140000, г. Люберцы, Московская обл., ул. Красная, д. 3 Почтовый адрес: 117534, Москва, ул. Дорожная, д. 3 А ИНН 5027062035 КПП 502701001 Р/с 40702810500130401000 в КБ «Локо Банк» (ЗАО), Москва К/с 30101810500000000161

БИК 044585161

Заказчик

Юридический адрес:__________________________________________________ Почтовый адрес: _____________________________________________________ ИНН ________________________________________________________________ КПП ________________________________________________________________ Р/с _________________________________________________________________ в ___________________________________________________________________ К/с _________________________________________________________________

БИК ________________________________________________________________

Образец договора на вывоз грунта

Вы искали образец договора на вывоз грунта. Мы представляем Вам наш типовой договор на вывоз грунта. Скачивайте, пользуйтесь. А если необходимо срочно вывезти грунт, то обращайтесь к нам прямо сейчас.

© 2013-2018 Братья Стали. Все права защищены.

Сайт разработан союзом Братья Стали

— предоставить спецтехнику и услуги для заказчика прямо сейчас

> Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93S (Комацу)

получение ордера на земляные работы

Строительство всегда сопровождается земляными работами, и на такие работы необходимо получить ордер в УКХиБ либо в Администрации района, предварительно получив предписание в ГИБДД и согласования всех сетей, районной администрации. Процесс не простой и длительный, планируйте перед работами выделить месяц-два на получение ордера, потому что всегда возникают нюансы с сетями. После окончания земляных работ ордер сдаётся в УКХиБ.

Мы получили более 15 ордеров на производство земляных работ, в том числе для компаний Мегафон, Вымпелком, для РЖД, для автомоек и магазинов.

Самых хороший результат был для РЖД, для которых мы получали ордер на земляные работы, предусмотренные проектом водоснабжения и канализации трансконтейнерной площадки. Мы согласовали проект в 6 инстанциях за 2 дня, и согласовали заявку на получение ордера за 3 дня.

Договор подряда (выполнения работ) —
образец (типовая форма)

Источник: https://zprav.ru/dogovor-okazanija-uslug-zemljanye-rabo

Договор оказания услуг по земляным работам

Договор оказание услуг по земляным работам

сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

1.1.

Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Важно

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Внимание

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика.
5.

Внимание

Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: Заказчик производит предоплату в размере ____% от стоимости выполняемых Работ в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами и получения счета на предоплату.

Остальные ____% перечисляются Подрядчику в течение ____ банковских дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя по настоящему Договору, и подписания Акта выполненных работ. 3.3.

Оплата Работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4.

Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. Приемка конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N ___). 4.2.

Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя».
4.

Важно

Платежи и расчеты Перед началом работ, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» аванс в размере 50% от предполагаемого объёма.

Оставшуюся часть оплаты, «Заказчик» оплачивает после завершения работ.

При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2.

Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору.

Договор на оказание услуг по земляным работам образец

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор подряда на выполнение работ по внутрихозяйственному землеустройству территории

Договор оказание услуг по земляным работам

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству имеет ряд особенностей.

Порядок расчетов чаще всего происходит поэтапно путем подписания акта сдачи-приема выполненных работ, на основании которого заказчик оплачивает подрядчику аванс или окончательный расчет за выполнение первого, второго или завершающего этапа работы.

Оплата всех работ производится в течение трех рабочих дней, не считая субботы, воскресенья и других праздничных дней, после того как подписывается акт сдачи-приема.

Права, обязанности и другие условия

В договоре необходимо прописать права и обязанности сторон, а также установленный порядок разрешения споров между ними. Это делается на случай возникновения недопонимания. Указаны условия внесения изменений в данный договор путем заключения разного рода дополнительных соглашений.

Что насчет форс-мажорных обстоятельств?

Немаловажным условием является и разрешение вопросов, связанных с рисками и чрезвычайными обстоятельствами. В конце договора обязательно следует указать, плательщиком каких налогов является каждая из сторон, и прописать свои реквизиты. В конце договора каждая сторона ставит свою подпись и печать.

Заказчик в любое время может проверить ход и качество выполнения задания, а также обязан своевременно произвести оплату заказа. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона не несет ответственности перед другой за невыполнение обязательств.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы по внутрихозяйственному землеустройству территории, указанной п.1.2 договора.

1.2. Работы по изучению состояния земель будут проводиться на территории (далее по тексту – «Участок») , расположенной по адресу .

1.3. Внутрихозяйственное землеустройство Участка включает в себя следующие работы: .

1.4.

Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в технических условиях на выполнение работ, разработанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных работ по условиям настоящего договора и осуществления государственной экспертизы землеустроительной документации. Технические условия являются частью настоящего Договора.

1.5. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.6. Землеустроительная документация, являющаяся результатом проектно-изыскательских работ по настоящему договору подлежит обязательному согласования и утверждению уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует утверждение изготовленной им землеустроительной документации уполномоченными органами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязан:

  • выполнять работы в соответствии с Техническими условиями, землеустроительной документацией имеющейся в отношении Участка и иными исходными данными;
  • по окончании землеустроительных работ по настоящему договору передать Заказчику готовые к согласованию и проекты внутрихозяйственного землеустройства;
  • согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов).

2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3.

Заказчик обязан:

  • уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
  • оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
  • согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
  • использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором;
  • не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет рублей, включая НДС.

3.2. В течение банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере % от общей стоимости работ по договору, что составляет рублей, включая НДС.

3.3. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости работ по договору после принятия от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение банковских дней после их подписания.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технических условий, а также нормами действующего законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническими условиями.

4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническими условиями.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку в размере % от суммы подлежащей оплате Заказчиком по условиям 3.1., 3.3. договора.

5.4. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ в размере % от суммы аванса, определенной п.3.2. договора.

5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в согласованные сторонами сроки.

5.6. За невыполнение работ по устранению недостатков в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от общей стоимости работ, определенной п.3.1. договора. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.

5.7. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае неурегулирования спорных вопросов предают разрешение спора в арбитражный суд.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может, при согласии Заказчика, оплатить увеличение установленной цены Договора.

6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.

6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Землеустроительная документация, являющаяся итогом проектно-изыскательских работ по настоящему договору составляется Подрядчиком в 3-х экземплярах, один из которых передается .

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Хранитель порядка
Добавить комментарий